二建《法规》 重点试题:考点38、建设工程工期和质量(★★★)
来源:学天教育 发布时间:2024-12-18 浏览量:154
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,关于施工合同工期顺延的说法,正确的是( )。
- A 承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应当予以支持
- B 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间不计入顺延工期期间
- C 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延,视为工期不顺延,承包人提出合理抗辩的,工期仍不可顺延
- D 隐蔽工程在隐蔽之前,发包人没有按照承包人的通知及时检查的,承包人可以顺延工期
正确答案:D 参考解析: A错,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。B错,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。C错,当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。