下列关于建设工程工期和质量的说法，正确的有（）。
- A 当事人对建设工程开工日期有争议的，因承包人原因导致工程开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期
- B 当事人对建设工程开工日期有争议的，开工通知发出后尚不具备开工条件的，以实际进场施工时间为开工日期
- C 承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应当予以支持
- D 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间不计入顺延工期期间
- E 隐蔽工程在隐蔽之前，发包人没有按照承包人的通知及时检查的，承包人可以顺延工期
- F 建设工程承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
- G 发包人提供的设计有缺陷，应当就工程质量缺陷承担过错责任
正确答案：E、G 参考解析：
A错，因承包人原因导致实际开工时间推迟的，以开工通知载明的日期为开工日期，而非“开工条件具备的时间”。
B错，开工通知发出后尚不具备开工条件的，应以开工条件具备的时间为开工日期。
C错，承包人未取得工期顺延确认，但能证明在约定期限内申请过且符合顺延条件的，法院应予支持。
D错，鉴定期间应计入顺延工期期间。
F错，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。
